Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Estrichlöwe Sanierungslöwe GmbH
Geschäftsführer: Alp Aslan Çakıroğlu
Rathenaustraße 15–21, 63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102 8389949
E-Mail: info@estrichloewe.de
Website: https://estrichloewe.de

Hinweis: Dieses Dokument ist ein professionelles Muster auf Grundlage des deutschen BGB und muss vor der endgültigen Verwendung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt geprüft werden.

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge über Estricharbeiten, Sanierungen, Bodenbeschichtungen, Industrieböden, Doppelboden, Hohlraumboden, Fußbodenheizungen, Untergrundvorbereitung, Oberflächenbearbeitung und weitere Bauleistungen der Estrichlöwe Sanierungslöwe GmbH.

2. Vertragsschluss

Verträge kommen durch schriftliche Auftragsbestätigung, Unterzeichnung eines Angebots oder Beginn der Arbeiten auf Wunsch des Auftraggebers zustande.

3. Leistungsumfang

Maßgeblich ist ausschließlich das schriftliche Angebot. Änderungen und Zusatzleistungen werden gesondert vereinbart und vergütet.

4. Mitwirkungspflichten

Der Auftraggeber stellt Zugang zur Baustelle, Strom, Wasser sowie erforderliche Genehmigungen rechtzeitig zur Verfügung.

5. Termine

Ausführungstermine gelten nur schriftlich bestätigt. Lieferengpässe, Witterung, höhere Gewalt oder Behinderungen auf der Baustelle verlängern Fristen angemessen.

6. Nachträge

Zusatzleistungen und Änderungen werden schriftlich dokumentiert und gesondert berechnet.

7. Preise und Zahlung

Alle Preise verstehen sich in Euro. Zahlungsbedingungen erfolgen projektbezogen gemäß Angebot. Abschlagszahlungen können vereinbart werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Auftragnehmerin.

9. Abnahme

Nach Fertigstellung erfolgt die Abnahme. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.

10. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach BGB; bei vereinbarter VOB/B gelten deren Regelungen.

11. Haftung

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Für leichte Fahrlässigkeit wird nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gehaftet.

12. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschließlich nach DSGVO und BDSG verarbeitet.

13. Referenzfotos

Der Auftragnehmer darf Fotos abgeschlossener Projekte ohne personenbezogene Daten als Referenz verwenden, sofern der Auftraggeber nicht widerspricht.

14. Widerrufsrecht

Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Widerrufsrecht bei Fernabsatz- oder Außergeschäftsraumverträgen.

15. Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Kaufleute ist Frankfurt am Main, soweit gesetzlich zulässig.

16. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.